发包人逾期超过几天仍未支付预付款,承包方可暂停工
当发包人逾期超过几天仍未支付预付款时,承包方有权暂停工。这是为了维护双方合同的权益,确保目的顺利进行并保证承包方的付款权益不受侵害。下面是为什么承包方有权暂停工的几个原因:
首先,预付款是双方在合同中约定的一重要款,在目开始前通常要支付给承包方作为准备工作的费用。如果发包人逾期未支付预付款,那么承包方就无法拿到应有的款进行工准备,导致目无法按时进行。
其次,预付款的支付是一种信任和合作的体现。发包人按时支付预付款显示了其对合同的诚信和尊重,而逾期未支付则说明了其对合同的不认真对待。承包方有权利要求发包人按照合同约定的时间进行预付款的支付,以确保目的顺利进行。
另外,逾期未支付预付款也可能会给承包方造成经济压力和损失。承包方通常需要使用预付款来购买工所需的材料和设备,支付员工的工资等。如果逾期未支付预付款,承包方将不得不自掏腰包进行这些支出,给承包方造成一定的经济损失。为了保护自身的合法权益,承包方有权利选择暂停工,以迫使发包人履行合同约定的支付义务。
总之,当发包人逾期超过几天仍未支付预付款时,承包方有权利暂停工。这是为了保护双方的合同权益和目的顺利进行,并促使发包人按时履行合同的支付义务。
精彩评论

3 逾期提供的责任 因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供工现场和工条件的,由发包人承担由此增加的费用和(或)误的工期。(2)合同34条约定,发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款。

发包人逾期支付预付款超过7天的,承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知,发包人收到通知后7天内仍未支付的,承包人有权暂停工。C发包人逾期支付预付款超过7天的,承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知,发包人收到通知后7天内仍未支付的,承包人有权暂停工。

以上的此类案件都不同程度地存在着工程款的争议问题。作为强势一方的发包人出于自身资金周转利益考虑,往往不积极进行竣工结算;而作为弱势一方的工单位。(1)预付款的支付按照专用合同条款约定执行,但至应在开工通知载明的开工日期7 天前支付。发包人逾期支付预付款超过7 天的。

除专用合同条款另有约定外,预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前,提前解除合同的,未扣完的预付款应与合同价款一并结算。发包人收到通知后28天内仍未支付工程进度款的,承包人应分别向发包人、监理人提交书面停工通知。前述书面通知,可以邮寄方式向发包人、监理人送达。

发包人收到通知后仍不按要求预付,承包人可在发出通知后14天后停止工,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款利息(利率按同期银行贷款利息计)。发包人违约 ?除专用合同条款另有约定外,因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。

(2)发包人逾期支付预付款超过7天的,承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知,发包人收到通知后7天内仍未支付的,承包人有权暂停工。(1)预付款的支付按照专用合同条款约定执行,但至应在开工通知载明的开工日期 7 天前支付。发包人逾期支付预付款超过 7 天的。

2Z102036合同价款期中支付 解析 发包人在支付款满后的7天内仍未支付的,承包人可在付款期满后的第8天起暂停工。 考点:进度款的支付。预付款支付时间 至应在开工通知载明的开工日期7天前支付。 发包人逾期支付预付款超过7天的,承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知。

虽然案涉工合同并未约定发包人逾期付款,承包人可以暂停工,但发包人不予支付工程价款的情形已产生了工不能正常进行的后果,法院依法裁判发包人应当赔偿承包人损失。A.承包人可催告发包人支付 B.发包人在预付款期满后的7天内仍未支付的,承包人可在付款期满后的第8天起暂停工。 C.发包人应承担由此增加的费用和误的工期。
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
最新评论